D. 02/12/2005 n. 155

-che, come sopra esposto, la modalità di affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

-che il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 1050 a decorrere dal giorno successivo a quello di ordine di inizio delle attività;

-che il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004 n. 280, e riporta la clausola di salvaguardia richiesta dal Ministero istruttore;

- che le offerte sono state presentate il 5 luglio 2005 e hanno validità sino al 5 gennaio 2006, salva la facoltà dei concorrenti di accettare una proroga del periodo di detta validità; sotto l'aspetto finanziario:

- che il costo complessivo dell'opera proposta per il finanziamento è pari a 150.122.702,84 euro, di cui 115.148.678,96 euro per lavori a base di appalto, e 34.974.023,88 euro per somme a disposizione;

-che il costo è stato definito in rapporto ai prezzi unitari del citato Ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonchè di 4 nuovi prezzi ritenuti validi ed in aderenza con elaborati progettuali afferenti lavorazioni non contemplate in detto prezzario;

Delibera:

1. Assegnazione contributo per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 47,8 al km 53,8;

1.1 Per la realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 47,8 al km 53,8 più precisamente dallo svincolo di Contursi Terme (escluso dall'appalto) allo svincolo di Sicignano degli Alburni (escluso dall'appalto), viene assegnato all'ANAS un contributo massimo di 300.005.557,12 euro a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate come segue:

-100.000.000 euro a valere sulle disponibilità relative al 2005;

-40.000.000 euro a valere sulle disponibilità relative al 2006;

-140.000.000 euro a valere sulle disponibilità relative al 2007;

-20.005.557,12 euro a valere sulle disponibilità relative al 2008.

1.2 Il contributo definitivo verrà determinato, entro l'importo massimo indicato al punto 1.1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli esiti della gara citata nella «presa d'atto». Al tal fine il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, il nuovo quadro economico al suddetto Ministero che, a sua volta, provvederà a comunicare a questo Comitato l'entità del contributo come sopra quantificato.

1.3 La consegna dei lavori, all'impresa risultata affidataria in base alla licitazione privata di cui alla «presa d'atto», dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Decorso tale termine l'intervento si intende definanziato.

1.4 Il contributo di cui al precedente punto 1.1 sarà corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilità di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalità:

-il 50% della quota di 100.000.000 euro, imputata alle disponibilità FAS relativa al 2005, sarà corrisposta a richiesta del soggetto aggiudicatore;

- il residuo 50% della quota 2005 verrà corrisposta a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80% della quota di cui all'alinea precedente;

-la quota di 40.000.000 euro, imputata sulle disponibilità FAS relative al 2006, verrà erogata su richiesta del soggetto aggiudicatore corredata da dichiarazione del RUP attestante l'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto erogato con le precedenti 2 rate;

-il 50% della quota relativa al 2007 verrà erogata su richiesta del soggetto aggiudicatore corredata da dichiarazione del RUP attestante l'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto erogato con le precedenti 3 rate;

-il residuo 50% della quota relativa al 2007 verrà erogata su richiesta del soggetto aggiudicatore corredata da dichiarazione del RUP attestante l'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto erogato con le precedenti 4 rate;

- il saldo, ovvero la quota di 20.005.557,12 euro imputata alle disponibilità FAS relative al 2008, verrà erogato su richiesta del soggetto aggiudicatore corredata da dichiarazione del RUP attestante l'avvenuta utilizzazione del 95% di quanto sino allora erogato, nonchè l'ultimazione dei lavori, ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.

2. Assegnazione contributi per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 222 al km 225,8.

2.1 Per la realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 222 al km 225,8 più precisamente dallo svincolo di Spezzano Terme a nord allo svincolo di Tarsia a sud, viene assegnato all'ANAS un contributo massimo di 150.122.702,84 euro a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate come segue: 53.177.000 euro a valere sulle disponibilità relative al 2005; 31.823.000 euro a valere sulle disponibilità relative al 2006; 65.122.702,84 euro a valere sulle disponibilità relative al 2007.

2.2 Il contributo definitivo verrà determinato, entro l'importo massimo indicato al punto 2.1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli esiti della gara citata nella «presa d'atto», salvo che ricorra l'ipotesi di cui al successivo provvederà a trasmettere, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il nuovo quadro economico al suddetto Ministero che, a sua volta, provvederà a comunicare a questo Comitato l'entità del contributo come sopra quantificato.

2.3 La consegna dei lavori all'impresa risultata affidataria, in base alla licitazione privata, dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Decorso tale termine l'intervento si intende definanziato.

2.4 Il contributo di cui al precedente punto 2.1 sarà corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilità di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamata, secondo le seguenti modalità:

- la quota di 53.177.000 euro, imputata alle disponibilità FAS relativa al 2005, sarà corrisposta in un'unica soluzione a richiesta del soggetto aggiudicatore;

- la quota di 31.823.000 euro, imputata sulle disponibilità FAS relative al 2006, verrà corrisposta a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80% della quota di cui all'alinea precedente;

-l'80% della quota relativa al 2007 verrà erogata su richiesta del soggetto aggiudicatore corredata da dichiarazione del RUP attestante l'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto erogato con le precedenti 2 rate;

-il saldo verrà erogato su richiesta del soggetto aggiudicatore corredata da dichiarazione del RUP attestante l'avvenuta utilizzazione del 95% di quanto sino allora erogato, nonchè l'ultimazione dei lavori, ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.

3. Clausole comuni.

3.1 Nell'ipotesi che i concorrenti ad una o ad entrambe le gare citate ai punti precedenti non abbiano accettato la proroga del periodo di validità delle proprie offerte e la gara o le gare debbano essere reiterate, l'ANAS dovrà procedere alla pubblicazione di altro bando, pena il definanziamento dell'intervento, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Nell'ipotesi di cui sopra la consegna dei lavori e/o delle attività dovrà avvenire nei trenta giorni successivi all'aggiudicazione definitiva.

3.2 Le economie realizzate sul contributo a carico del FAS e, più in generale, le economie relative agli interventi finanziati ai sensi della delibera n. 98/2005 verranno finalizzate da questo Comitato secondo le modalità di cui ai punti 3.3 e 3.4 della delibera stessa.

3.3 Nell'ambito delle iniziative intese a potenziare l'attività di monitoraggio ai fini di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, per ciascuno degli interventi di cui alla presente delibera verrà stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura - UTG, il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria sulla falsariga del protocollo stipulato nel giugno 2004 per il 1° macrolotto dell'autostrada in questione, per quanto compatibile, e tenendo conto delle eventuali ulteriori indicazioni che provengano dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere prima della sottoscrizione del protocollo stesso.

3.4 Eventuali ritardi e criticità nella realizzazione delle opere saranno evidenziati nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente al Comitato tecnico per l'accelerazione istituito all'art. 2 della delibera n. 21/2004.

3.5 Il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere il CUP definitivo delle opere entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 2 dicembre 2005 Il Presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Folgora Registrata alla Corte dei conti il 20 luglio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 85